RESOLUCION de 18 de diciembre de 2006, de la Coordinación Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de obras que se indica. (PD. 5484/2006).
| Sección | 5. Anuncios |
| Rango de Ley | Resolución |
-
Presupuesto base de licitación.
-
Importe: Ciento cuarenta y dos mil novecientos treinta y cinco euros con setenta y dos céntimos de euro (142.935,72 ).
-
-
Garantías.
-
Provisional: 2% del presupuesto de licitación (dos mil ochocientos cincuenta y ocho euros con setenta y un céntimos de euro: 2.858,71 ).
-
-
Obtención de documentación e información.
-
En el Registro General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
-
Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.
-
-
Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría D.
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
-
Presentación de ofertas.
-
Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha referida (Si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).
-
Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
-
Lugar de presentación: En el Registro General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
-
Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Un mes y medio, desde el día siguiente al de la apertura de proposiciones.
-
Admisión de variantes: No.
-
-
Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página web del Ente.
-
Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
Cádiz, 26 de diciembre de 2006.- El Coordinador, Fernando Ameyugo Catalán.
RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la Coordinación Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación, por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de obras que se indica. (PD. 5474/2006).
-
Entidad adjudicadora.
-
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta, 18012, Granada.
Teléfonos: 958 575 208/575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
-
Número de expediente: 133/ISE/2006/GRA.
-
-
Objeto del contrato.
-
Título: Ampliación en 4 Uds. en C.P.R. Besana.
-
Lugar de ejecución: Ventorros de San José, Loja.
-
División por lotes y número: No.
-
Plazo de ejecución: 12 meses.
-
-
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
-
Tramitación: Ordinaria.
-
Procedimiento: Abierto.
c ) Forma de adjudicación: Concurso.
-
-
Presupuesto base de licitación.
-
Importe: Trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta y ocho euros con setenta céntimos (362.468,7 ).
-
-
Garantías.
-
Provisional: Sí, siete mil doscientos cuarenta y nueve euros con treinta y siete céntimos (7.249,37 ).
-
-
Obtención de documentación e información.
-
En el Registro General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
-
Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.
-
-
Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 8. Presentación de ofertas.
-
Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de...
-
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba