RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, de la Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la contratación de la obra que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD. 3693/96).

Sección5. Anuncios
Rango de LeyResolución

RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, de la Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la contratación de la obra que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD. 3691/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación Abierto el siguiente Contrato de Obra:

  1. Entidad adjudicadora.

    1. Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

    2. Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras.

    3. Núm. de Expediente: 5-SE-0322-0.0-0.0-CV (C-51016-ON5-6S).

  2. Objeto del Contrato.

    1. Descripción del Objeto: «Acondicionamiento de la travesía de Estepa. Fase I».

    2. División por lotes y número: No.

    3. Lugar de Ejecución: Sevilla.

    4. Plazo de Ejecución: Catorce (14) meses.

  3. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudicación.

    1. Tramitación: Urgente.

    2. Procedimiento: Abierto.

    3. Forma: Subasta.

  4. Presupuesto base de Licitación.

    1. Importe Total: 529.735.057 pesetas.

  5. Garantías.

    1. Provisional: 10.594.701 pesetas.

  6. Obtención de Documentación e Información.

    1. Entidad: Dirección General de Carreteras.

    2. Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 43, 1.ª.

    3. Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.

    4. Teléfono: (95) 455 49 00.

    5. Telefax: (95) 455 80 75.

      .258

    6. Fecha límite de obtención de Documentos e Información: Antes de los seis (6) últimos días de la fecha de presentación.

  7. Requisitos específicos del Contratista.

    1. Clasificación: Grupo: G, Subgrupo: 6, Categoría: f.

    2. Otros requisitos: No.

  8. Presentación de las Ofertas.

    1. Fecha límite de Presentación: 20 de noviembre de 1996 a las 13 hs.

    2. Documentación a presentar: La prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

    3. Lugar de presentación: 1.ª Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

      1. Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.

      2. Localidad y Código Postal: Sevilla 41004.

    4. Plazo durante el cual el Licitador estará obligado a mantener su Oferta: Veinte (20) días.

    5. Admisión de Variantes: No. 9. Apertura de las Ofertas.

    6. Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

    7. Domicilio: Plaza de la Contratación , núm. 3.

    8. Localidad: Sevilla 41004.

    9. Fecha: 27 de noviembre de 1996.

    10. Hora: 13 horas.

  9. Otras Informaciones. No.

  10. Gastos de Anuncios. Por cuenta de los Adjudicatarios.

    Se hace constar que la adjudicación de esta obra quedará condicionada a la fiscalización favorable de las detracciones del convenio suscrito con fecha 26 de julio de 1994 entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Ayuntamiento de Estepa.

    Sevilla, 18 de octubre de 1996.-El Director General, Blas González González.

    RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, de la Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la contratación de la obra que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD. 3692/96).

    La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto el siguiente Contrato de Obra:

  11. Entidad adjudicadora.

    1. Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

    2. Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras.

    3. Núm. de Expediente: 2-CA-0172-0.0-0.0-CV (C-51015-ON2-6K).

  12. Objeto del Contrato.

    1. Descripción del Objeto: «Ensanche de plataforma desde El Oasis al acceso a Vistahermosa».

    2. División por lotes y número: No.

    3. Lugar de Ejecución: Cádiz.

    4. Plazo de Ejecución: Catorce (14) meses.

  13. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

    1. Tramitación: Urgente.

    2. Procedimiento: Abierto.

    3. Forma: Subasta.

  14. Presupuesto base de Licitación.

    1. Importe Total: 393.074.086 pesetas.

  15. Garantías.

    1. Provisional: 7.861.482 pesetas.

  16. Obtención de Documentación e Información.

    1. Entidad: Dirección General de Carreteras.

    2. Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 43, 1.ª.

    3. Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.

    4. Teléfono: (95) 455 49 00.

    5. Telefax: (95) 455 80 75.

    6. Fecha límite de obtención de Documentos e Información: Antes de los seis (6) últimos días de la fecha de presentación.

  17. Requisitos específicos del Contratista.

    1. Clasificación: Grupo: B; Subgrupo: 2; Categoría: d. Grupo G; Subgrupo 4; Categoría d.

    2. Otros requisitos: No.

  18. Presentación de las Ofertas.

    1. Fecha límite de Presentación: El día 20.11.96 a las 13 horas.

    2. Documentación a presentar: La prevista en el Pliego de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR